ALGEMENE VOORWAARDEN
Bakker Bouwsupport
​
-
DEFINITIES
1.1 BAKKER BOUWSUPPORT:, gevestigd aan de Grote Houtweg 103, 1944 HC Beverwijk,
gebruiker van deze Algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Bakker Bouwsupport een overeenkomst tot het
aannemen van werk en/of verrichten van werkzaamheden sluit. Tevens iedere persoon met wie Bakker Bouwsupport onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s),
gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of het verrichten van werkzaamheden
die tussen Bakker Bouwsupport en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede
alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.4 Werk/ Werkzaamheden: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de overeenkomst en de
daarbij door Bakker Bouwsupport geleverde zaken en materialen.
1.5 Producten: alle zaken, waaronder begrepen materialen, die geleverd worden in het kader van de
overeenkomst, of onderwerp van de overeenkomst zijn.
1.6 Meer- en minderwerk: op verzoek van, of door toedoen van Opdrachtgever aangebrachte verandering
in de overeengekomen werkzaamheden die van invloed is op de overeengekomen prijs.
2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Depot van deze Algemene voorwaarden zijn ter griffie van de Rechtbank te Haarlem.
2.2 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Bakker Bouwsupport en Opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Bakker Bouwsupport, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Bakker Bouwsupport
schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
2.5 Indien Bakker Bouwsupport bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met Opdrachtgever heeft gemaakt, kan Opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op
deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
2.6 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
2.7 Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Bakker Bouwsupport en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel
en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES
3.1 Een aanbieding bindt Bakker Bouwsupport niet, en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een
order.
3.2 De door Bakker Bouwsupport gedane aanbiedingen, en gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig
gedurende 3 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Bakker Bouwsupport is slechts aan de offertes
gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 3 maanden wordt
bevestigd.
3.3 Afspraken met het (ingehuurd) personeel van Bakker Bouwsupport binden Bakker Bouwsupport niet, tenzij deze afspraken door Bakker Bouwsupport schriftelijk zijn bevestigd.
3.4 Bakker Bouwsupport kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had
behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is
Bakker Bouwsupport daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Bakker Bouwsupport anders aangeeft.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7 Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Bakker Bouwsupport gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte te verhalen bij degene op wiens verzoek Bakker Bouwsupport de offerte uitbracht, indien Bakker Bouwsupport dat voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.
3.8 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen en berekeningen van het
werk blijven eigendom van Bakker Bouwsupport. Indien een aanbod door de Opdrachtgever niet geaccepteerd
wordt dan is hij verplicht deze bescheiden zo snel mogelijk te retourneren. Het is Opdrachtgever
verboden deze bescheiden zonder toestemming van Bakker Bouwsupport te gebruiken, kopiëren of aan derden te overhandigen.
4. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van een door Bakker Bouwsupport gedane aanbieding, dan wel indien Bakker Bouwsupport uitvoering geeft aan een opdracht of order.
4.2 Een opdracht bindt Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na verzending van de
opdrachtbevestiging bezwaren aan Bakker Bouwsupport kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging
geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.3 Bakker Bouwsupport zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.4 Bakker Bouwsupport zal niet eerder aanvangen met de uitvoering van de overeenkomst dan dat aan de
afgesproken (termijn)betaling is voldaan, en hij de voor de uitvoering benodigde gegevens heeft
ontvangen.
4.5 Bakker Bouwsupport zal zijn aansprakelijkheidsrisico dekken door een verzekering, overeenkomstig de in de
branche geldende gebruiken.
4.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bakker Bouwsupport het recht bepaalde werkzaamheden (in onder aanneming) te laten verrichten door derden.
5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in
onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien Bakker Bouwsupport zonder overleg al meer werkzaamheden dan in de opdrachtbevestiging vermeld heeft verricht, omdat dit in het belang is voor een goede uitvoering van de opdracht, dan is Opdrachtgever de
meerkosten aan Bakker Bouwsupport verschuldigd.
5.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bakker Bouwsupport zal de Opdrachtgever zo spoedig
als mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.4 Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties
zal hebben, zal Bakker Bouwsupport de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.5 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Bakker Bouwsupport aan de Opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
5.6 Na de opdracht verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door Opdrachtgever tijdig
en schriftelijk aan Bakker Bouwsupport worden gemeld. Worden de wijzigingen niet tijdig, of mondeling
doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de
Opdrachtgever.
5.7 Indien een opdracht op verzoek van Opdrachtgever moet worden bespoedigd, worden overwerk en/of
andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
5.8 Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet
worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Bakker Bouwsupport kan worden toegerekend,
is Bakker Bouwsupport gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de
verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval de zaak als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid
van de Opdrachtgever teniet is gegaan heeft Bakker Bouwsupport recht op de bedongen aannemingssom,
vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd
met de door beëindiging bespaarde kosten.
6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
6.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Bakker Bouwsupport tijdig kan beschikken over voor de opdracht
benodigde gegevens en goedkeuringen zoals ontheffingen en vergunningen.
6.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Bakker Bouwsupport toegang heeft tot de plaats van de
werkzaamheden.
6.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Bakker Bouwsupport aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bakker Bouwsupport worden verstrekt.
6.4 Bakker Bouwsupport heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
6.5 Bakker Bouwsupport is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bakker Bouwsupport is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6.6 Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat Bakker Bouwsupport tijdig kan beschikken over
aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, perslucht, water en alle overige uit de
overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden gangbare aansluitmogelijkheden.
6.7 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water
gratis beschikbaar stellen evenals andere aanwezige hulpmiddelen.
6.8 Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van Bakker Bouwsupport, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en
gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Bakker Bouwsupport het recht dit aan Opdrachtgever in
rekening te brengen.
6.9 De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of
leveringen, die niet tot het werk van Bakker Bouwsupport behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de
uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
6.10 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de 0pdrachtgever of door overmacht
aan zijn zijde wordt vertraagd, is Opdrachtgever verplicht Bakker Bouwsupport over het al voldane gedeelte van
de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten.
6.11 De Opdrachtgever draagt het risico van schade ontstaan door ongeschiktheid van, of gebreken aan
zaken/ goederen/ bouwstoffen/ materialen die van hem afkomstig zijn, dan wel afkomstig zijn van een
door Opdrachtgever aangewezen leverancier.
6.12 De Opdrachtgever garandeert dat de (on)roerende zaken waarin/op/tussen de werkzaamheden plaats
hebben asbestvrij zijn.
6.13 De kosten en verantwoordelijkheid voor de afvoer van asbest grond zijn voor rekening van de
Opdrachtgever.
6.14 Indien Opdrachtgever voor rekening van twee of meer personen optreedt, zijn deze hoofdelijk
aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
6.15 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wettelijk voorgeschreven en/of in de industrie gangbare
normen van veiligheid te waarborgen; hieronder wordt onder andere verstaan: het verzorgen van
deugdelijk steiger materiaal tot aan dakgoot hoogte.
7. PRIJZEN/ MEER EN MINDER WERK
7.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting voor ondernemingen en inclusief
omzetbelasting voor particulieren.
7.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie gebeurt, dienen de geoffreerde prijzen slechts als een
richtlijn, de daadwerkelijk gemaakte kosten en gewerkte uren zullen aan de Opdrachtgever worden
doorberekend.
7.3 Bakker Bouwsupport zal op verzoek van de Opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de
opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht het meerwerk te
verrekenen.
7.4 Indien Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen,
die Bakker Bouwsupport ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meer werk verrekend.
7.5 Indien de opdracht ten gevolge van aan Bakker Bouwsupport niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft Bakker Bouwsupport het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen de eventuele meer of minder kosten worden verrekend.
7.6 De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Bakker Bouwsupport heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van
de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten.
Indien geen vaste som is vastgesteld zal Bakker Bouwsupport een betaling ontvangen voor de door hem
gewerkte uren, gemaakte kosten voor materiaal en alle andere door de beëindiging ontstane kosten.
Hieronder valt ook een vergoeding voor gederfde kosten omdat Bakker Bouwsupport de opdracht niet heeft
kunnen afmaken.
7.7 Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van bestelde
zaken/gebruikte materialen stijgt, en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden
aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Bakker Bouwsupport gerechtigd deze
verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.
7.8 De prijzen voor producten zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Bakker Bouwsupport geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in-en
uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Bakker Bouwsupport worden
geheven c.q. door derden ten laste van Bakker Bouwsupport worden gebracht. Indien deze omstandigheden na
het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Bakker Bouwsupport het recht de daaruit
voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.
8. BETALING
8.1 Voor Business to Business geldt dat betaling van de factuur dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Particulieren dienen de factuur binnen 14 dagen na dagtekening te hebben voldaan. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever kan nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren. Dit artikel geldt ook bij termijnbetaling. De termijn regeling ziet er als volgt uit: 40% van de aanneemsom bij
opdracht, de betaling dient volgens bovenstaande in dit artikel te gebeuren en zal bij gewenste aanvang op korte termijn ten minste 5 dagen voor aanvang werkzaamheden moeten zijn voldaan en bij zeer korte termijn immer vóórdat de werkzaamheden aanvangen, 40% van de aanneemsom tijdens of halverwege de werkzaamheden en 20% bij oplevering, tenzij anders is overeengekomen.
8.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de gestelde termijn, dan is
de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke (handels)rente verschuldigd, zonder hiervoor in gebreke te worden gesteld. De rente zal worden berekend vanaf de eerste dag van het verzuim tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Tevens worden er herinneringskosten doorberekend van € 15,00 per verzonden herinnering. Aan bedrijven zijn wij gerechtigd om kosten ad. € 40,00 te berekenen inclusief de wettelijke rentes.
8.3 In geval van liquidatie, schuldsanering, faillissement, beslag of surseance van betaling van de
Opdrachtgever zijn de vorderingen van Bakker Bouwsupport op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van het factuurbedrag.
8.5 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de
opdrachtgever tegen deze en andere werkzaamheden niet op. Facturen dienen te allen tijde volgens de condities te worden voldaan. Dit geldt tevens voor meerwerk. Wanneer tussentijds of na oplevering van een werk wordt afgesproken dat Bakker Bouwsupport nog extra werkzaamheden zal uitvoeren om wat voor reden ook, blijft de opdrachtgever gehouden de betalingen volgens condities te voldoen. Indien het meerwerk betreft, zullen deze kosten in een volgende factuur worden doorberekend aan de opdrachtgever.
9. INCASSOKOSTEN
9.1 Is de Opdrachtgever een bedrijf en is zij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van
Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan zal € 40,--. kosten in rekening worden gebracht, plus de wettelijke handelsrente.
9.2 Indien Bakker Bouwsupport hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
9.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van
opdrachtgever.
9.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
10.1 Bakker Bouwsupport blijft volledig eigenaar van de geleverde en te leveren zaken, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat Opdrachtgever aan alles dat hij krachtens overeenkomst aan Bakker Bouwsupport verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.
10.2 Bij beslag, schuldsanering, surseance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de
Beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Bakker Bouwsupport. De Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven.
10.3 Opdrachtgever is verplicht Bakker Bouwsupport direct schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
10.4 Bakker Bouwsupport is in het verlengde van voorgaande, altijd gerechtigd al geleverde zaken bij Opdrachtgever of diens houder weg te (doen) halen, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Bakker Bouwsupport niet nakomt. Opdrachtgever zal hiertoe zijn medewerking verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van 500,00 euro voor elke dag dat hij in gebreke blijft met de nakoming van deze verplichting.
11. OPLEVERING VAN EEN WERK
11.1 De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is nooit een fatale termijn. Bij
overschrijding van de uitvoeringstermijn zal Opdrachtgever Bakker Bouwsupport schriftelijk in gebreke moeten
stellen, tevens dient Opdrachtgever Bakker Bouwsupport de kans te geven om de verplichtingen uit de
overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.
11.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk na opneming is goedgekeurd door
Opdrachtgever.
11.3 Het werk wordt ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen.
11.4 Een klein gebrek aan het opgeleverde werk zal nimmer de goedkeuring aan de oplevering in de weg
mogen staan.
11.5 Voor het werk geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen. In deze onderhoudstermijn zal Bakker Bouwsupport eventuele kleine gebreken herstellen.
11.6 Indien de Opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om het voltooide werk op te nemen dan wordt het
werk 8 dagen na deze uitnodiging geacht te zijn goedgekeurd.
11.7 Nadat het werk is opgeleverd is Bakker Bouwsupport, behoudens wat hieromtrent wettelijk is bepaald, niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen aan het werk.
11.8 Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is Bakker Bouwsupport niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.
12. GARANTIE
12.1 Bakker Bouwsupport garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan kunnen worden gesteld.
12.2 Op nieuwe werken en uitvoering wordt 10 jaar garantie gegeven. De garantie betreft materiaal is afhankelijk van de leverancier.
12.3 Op verholpen lekkages en reparatiewerkzaamheden is garantie uitgesloten, tenzij anders is overeengekomen.
12.4 Binnen de grenzen van de volgende bepalingen zal Bakker Bouwsupport gebreken die al bij de oplevering
aanwezig waren en binnen 1 maand na oplevering aan de dag treden, gratis herstellen. Om aanspraak
op het gratis herstel te maken dient Opdrachtgever het geconstateerde gebrek schriftelijk te melden,
aannemelijk te maken dat het gebrek het gevolg is van de uitvoering van het werk door Bakker Bouwsupport, en
Bakker Bouwsupport de kans geven het gebrek binnen een redelijke termijn weg te nemen.
12.5 De Opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Bakker Bouwsupport wijzigingen in of reparaties aan de werken zijn verricht, niet
door Bakker Bouwsupport geleverde onderdelen zijn aangebracht, de werken voor andere doeleinden zijn
gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de werken anderszins op onoordeelkundige wijze zijn
behandeld of onderhouden, alsook indien de Opdrachtgever jegens Bakker Bouwsupport in verzuim is. Tevens is
schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.
12.6 Bakker Bouwsupport geeft geen garantie, noch accepteert hij enige vorm van aansprakelijkheid voor gebreken veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde, dan wel opgeleverde werk door toedoen van de
Opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
13. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
13.1 Met betrekking tot de door Bakker Bouwsupport geleverde zaken reikt de aansprakelijkheid niet verder dan wat bepaald is in artikel 12. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 en de overige leden wordt de
aansprakelijkheid van Bakker Bouwsupport - uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de netto
verkoopprijs van de geleverde zaken.
13.2 Bakker Bouwsupport is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de
overeenkomst (tot aanneming van werk), tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste
roekeloosheid, nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Bakker Bouwsupport of van haar personeel. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Bakker Bouwsupport beperkt tot het
bedrag zij ter zake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de
verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de
aansprakelijkheid van Bakker Bouwsupport te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de
betreffende werkzaamheden, en dit te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal 1.000,00 euro.
13.3 Opdrachtgever vrijwaart Bakker Bouwsupport voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden al dan niet voortvloeiend uit door Bakker Bouwsupport geleverde werkzaamheden.
13.4 Bakker Bouwsupport is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde vervolgschade die Opdrachtgever te zake van de overeenkomst mocht lijden, onder vervolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en
immateriële schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bakker Bouwsupport of haar personeel.
13.5 Opdrachtgever vrijwaart Bakker Bouwsupport van ieder risico, waarvoor Opdrachtgever zich heeft verzekerd.
13.6 Bakker Bouwsupport aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor (vertragings)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde grond of vervuilde werken (asbest, chemicaliën) op de plek waar de
opdracht wordt uitgevoerd.
13.7 Indien Bakker Bouwsupport adviezen geeft, geeft hij deze naar beste inzicht maar vrijblijvend. Zij accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele negatieve consequenties als gevolg van deze adviezen.
13.8 Elke vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 1
maand na het constateren van de schade aan Bakker Bouwsupport is gemeld, en indien de vordering niet binnen
1 jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.
14. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN
14.1 Onverminderd het overigens in deze Algemene voorwaarden bepaalde behoudt Bakker Bouwsupport zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
14.2 Alle door Bakker Bouwsupport verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen,
schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en
mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Bakker Bouwsupport worden verveelvoudigd,
openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken
anders voortvloeit.
15. OPSCHORTING EN ONTBINDING
15.1 Bakker Bouwsupport is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst Bakker Bouwsupport ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond
bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de
opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening
van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
15.2 Voorts is Bakker Bouwsupport bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
15.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bakker Bouwsupport op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bakker Bouwsupport de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
16. OVERMACHT
16.1 Indien Bakker Bouwsupport door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
16.2 Duurt de overmacht toestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie dit
rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
16.3 Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als
Bakker Bouwsupport als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
16.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Bakker Bouwsupport onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Bakker Bouwsupport kan
worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te
voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade,
oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door Bakker Bouwsupport of haar toeleveranciers en/of bij
het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of
accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, evenals het ontbreken van
enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en windkracht 6 of hoger.
16.5 Bakker Bouwsupport zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht toestand op de hoogte brengen.
16.6 Voor zover Bakker Bouwsupport ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bakker Bouwsupport gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze
factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
17 NIET-OVERNAME PERSONEEL
17.1 De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging
daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Bakker Bouwsupport, medewerkers van Bakker Bouwsupport of van ondernemingen waarop Bakker Bouwsupport ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de
overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
18. OVERDRACHT VAN RECHTEN
18.1 Het is Bakker Bouwsupport toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen. De Opdrachtgever verleent hiervoor bij voorbaat toestemming.
18.2 De Opdrachtgever mag niet zonder schriftelijke toestemming van Bakker Bouwsupport rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen.
19. GESCHILLEN
19.1 De rechter van de rechtbank te Haarlem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Bakker Bouwsupport het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
19.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten.
20. TOEPASSELIJK RECHT
20.1 Op elke overeenkomst tussen Bakker Bouwsupport en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
21. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
21.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Haarlem.
21.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst
daarvan steeds bepalend.
22. SLOTBEPALING
22.1 In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van
deze voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.